Договор На Изготовление И Установку Забора
Приложение №1 к договору на установку забора. Перечень и сроки выполнения работ по установке забора. Забор устанавливается. Протяженностью вдоль границы между поселковой дорогой ДНП «СиТерра» и внешней стороной земельного участка Заказчика, длиной - ____метров, высотой забора – 2 метра. Перечень работ: 1.Устройство монолитного столбчатого фундамента диаметром 250 мм с металлическими столбами сечением 60х60 мм, длиной 3 м. Заглубление фундамента в грунт 1600 мм. Частота установки металлических столбов – 2,5 метров в осях. Кладка кирпичных столбиков – ширина 380мм, высота 2000 мм.
Договор подряда на установку забора Завод по производству заборов и ворот в Санкт-Петербурге предлагает качественное и быстрое изготовление требуемых конструкций из таких материалов как: металл, дерево, камень, так же у нас вы можете заказать заборы металлические и кованные, заборы из профнастила, заборы из сетки рабицы, забор из сетки гиттер, заборы для дачи, деревянный забор. Мы предлагаем изготовление как по заранее подготовленным шаблонам, так и по Вашим личным дизайн-проектам.
Высококвалифицированные специалисты нашей организации помогут воплотить в жизньсамые смелые идеи, следуя исключительно Вашим желаниям и предпочтениям! Заборы изготовленные из метала, обеспечивают высокий уровень безопасности, так как данный материал закаляется, что обеспечивает высокое сопротивление возможным повреждениям и особую прочность конструкции. Заборы производимые из дерева, уже стали традиционным решением, которое остается актуальными по сей день. Такие конструкции очень надежны и долговечны и при качественной установке, которую гарантируют наши специалисты, и прослужат довольно длительный срок.
Так же, плюсом такого выбора является то, что дерево, как материал, очень легко поддается обработке, что позволяет создавать оригинальные дизайнерские решения. В свою очередь, каменные заборы имеют свои преимущества, в сравнении с другими материалами. Это обуславливается надежностью материала и его устойчивостью к перепадам температуры и другим внешним факторам. Так же камень безопасен и экологически чист. Устанавливая конструкцию из данного материала Вы можете следовать своим творческим замыслам и установить не только надёжное, но и эстетично красивое ограждение, необходимую информацию в сети интернет можно найти по запросу.
К установке заборов из профнастила, сетки гиттер, сетки рабицы, чаще всего прибегают владельцы частных домов, крупных дач и коттеджей. Использование такого материала минимизирует шум, что позволяет оградиться от неблагоприятных звуков, происходящего за оградой, а также лишнего внимания к занимаемой территории. ОТЗЫВЫ: договор подряда на установку забора.
« » 2013 г. , именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Зайчиков С.В., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Зайчикова Сергея Викторовича, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора протяженностью м.п.,ворота ,калитка высотой м на строительной площадке Заказчика, расположенной по адресу: Работы выполняются из материалов Подрядчика.
Стоимость работ и порядок оплаты 2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет рублей. Заказчик обязан внести Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ. Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет 7 (Семь) рабочих день со дня оплаты Заказчиком аванса в размере, указанном в п.2.2. Настоящего договора.
Обязанности Заказчика 3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. Договора, в течение всего срока действия настоящего договора. Принять выполненные работы Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. Обязанности Подрядчика: 4.1.
Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с утвержденной Заказчиком технической документацией, действующими строительными нормами и правилами. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ(12 месяцев).
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
Сдача-приемка работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 6.Ответственность сторон 6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Срок действия, условия внесения изменений в договор 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: — Задержки в выполнении обязательств Подрядчиком по причинам, не зависящим от Заказчика, на срок более 30 (Тридцать) календарных дней; — Нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущее к снижению качества Работ, определяемых требованиями Заказчика и нормативно-технического законодательства; 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.
Порядок разрешения споров 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 10.Особые условия. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.
Договор На Изготовление И Установку Забора
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу. Реквизиты и подписи сторон. ИП Зайчиков С.ВПаспорт Серия:18 04 № 519353 Выдан г. УВД г.Волжского. Схемы вышивки подушки.
ИНН: 45 Св-во: 00150Тел:0,7 Зайчиков С.В.